Behinderungsanzeige Bau: Vorlage, Fristen & Anleitung

Was ist eine Behinderungsanzeige?

Die Behinderungsanzeige ist die formelle Mitteilung des Auftragnehmers an den Auftraggeber, dass die Ausführung der Bauleistung behindert oder unterbrochen wird. Sie ist in VOB/B §6 Abs. 1 geregelt und gehört zu den wichtigsten Schutzinstrumenten für Bauunternehmer.

Ohne rechtzeitige Behinderungsanzeige riskiert der Auftragnehmer, seine Ansprüche auf Bauzeitverlängerung und Mehrkostenvergütung zu verlieren – selbst wenn die Behinderung nicht von ihm verursacht wurde.

Wann muss eine Behinderungsanzeige gestellt werden?

Eine Behinderungsanzeige ist erforderlich, wenn die vertraglich vereinbarte Leistung durch Umstände verzögert oder verhindert wird, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat:

• Fehlende Vorleistungen: Ein anderes Gewerk ist nicht rechtzeitig fertig
• Planungsverzug: Ausführungspläne, Statik oder Genehmigungen fehlen
• Witterungseinflüsse: Frost, Starkregen oder Sturm verhindern die Arbeit (nur bei außergewöhnlichen Verhältnissen)
• Baustellenzugang: Die Baustelle ist nicht zugänglich oder nicht eingerichtet
• Materialengpässe: Vom Auftraggeber beigestelltes Material fehlt
• Höhere Gewalt: Streik, behördliche Anordnungen, Pandemie
• Koordinationsmängel: Fehlende Abstimmung zwischen den Gewerken

Formale Anforderungen

Schriftform ist Pflicht

Die Behinderungsanzeige muss schriftlich erfolgen. Eine mündliche Mitteilung auf der Baustelle reicht nicht aus. Zulässige Formen:

• Brief per Einschreiben mit Rückschein
• E-Mail mit Lesebestätigung
• Fax mit Sendebericht

Unverzüglichkeit

Die Anzeige muss unverzüglich erfolgen – das bedeutet "ohne schuldhaftes Zögern" (§121 BGB). In der Praxis heißt das: am selben Tag oder spätestens am nächsten Werktag nach Erkennen der Behinderung.

Inhalt der Behinderungsanzeige

Eine vollständige Behinderungsanzeige enthält:

1. Absender und Empfänger mit Vertragsbezug
2. Art der Behinderung: Genaue Beschreibung, was die Leistung behindert
3. Ursache: Wer oder was hat die Behinderung verursacht?
4. Beginn der Behinderung: Seit wann besteht sie?
5. Voraussichtliche Dauer: Wie lange wird die Behinderung andauern?
6. Auswirkungen: Welche Leistungen sind betroffen? Welche Folgen ergeben sich für den Bauablauf?
7. Eigene Maßnahmen: Welche Gegenmaßnahmen hat der Auftragnehmer ergriffen?

Vorlage: Behinderungsanzeige nach VOB §6

Eine ausführliche Vorlage mit Ausfüllhilfe finden Sie auf unserer Behinderungsanzeige-Musterseite.

Die wichtigsten Bestandteile im Überblick:

> Betreff: Behinderungsanzeige gem. §6 Abs. 1 VOB/B > > Art der Behinderung: [Genaue Beschreibung] > > Ursache: [Beschreibung der Ursache] > > Beginn: [Datum] | Voraussichtliche Dauer: [Zeitraum] > > Betroffene Leistungen: [Welche Arbeiten können nicht ausgeführt werden?] > > Auswirkungen: [Verzögerung, Terminverschiebungen, Mehrkosten] > > Vorbehalt von Mehrkostensprüchen und Bauzeitverlängerung. > > Anlage: Fotodokumentation, Bautagebuchauszug

Folgen einer fehlenden Behinderungsanzeige

Unterlässt der Auftragnehmer die rechtzeitige Behinderungsanzeige, hat das schwerwiegende Konsequenzen:

• Kein Anspruch auf Bauzeitverlängerung: Der Auftragnehmer gerät ggf. selbst in Verzug
• Keine Mehrkostenvergütung: Zusätzliche Kosten durch die Behinderung kann er nicht geltend machen
• Vertragsstrafen: Bei vereinbarter Vertragsstrafe droht deren Verwirkung
• Schadensersatzpflicht: Statt Ansprüche zu haben, kann der Auftragnehmer selbst haftbar werden

Dokumentation im Bautagebuch

Jede Behinderung sollte zusätzlich im Bautagebuch festgehalten werden – mit Datum, Uhrzeit, Fotos und einer Beschreibung der Situation. Das Bautagebuch dient als ergänzendes Beweismittel und zeigt die Auswirkungen der Behinderung auf den täglichen Bauablauf.

Nutzen Sie dafür die Bautagebuch-Vorlage von docubau oder erstellen Sie Ihre Einträge direkt per WhatsApp-Nachricht. Die KI von docubau generiert daraus strukturierte Tagesberichte mit rechtssicheren Zeitstempeln.

Jetzt kostenlos testen →