Witterungsbedingte Behinderung im Dachdeckerhandwerk dokumentieren

Warum Dacharbeiten besonders wetterabhängig sind

Kaum ein Gewerk ist so unmittelbar dem Wetter ausgesetzt wie das Dachdeckerhandwerk. Gearbeitet wird in der Höhe, auf geneigten und oft nassen Flächen, mit Materialien, die nur in engen Temperatur- und Feuchtigkeitsfenstern fachgerecht verarbeitet werden können. Bitumenbahnen lassen sich bei Frost nicht sauber verschweißen, Klebemassen und Flüssigabdichtungen härten unterhalb bestimmter Temperaturen nicht aus, und bei Wind ab einer gewissen Stärke ist die Arbeit auf dem Gerüst schlicht lebensgefährlich.

Das bedeutet: Witterungseinflüsse, die für ein Innengewerk allenfalls eine Randnotiz sind, können für den Dachdecker den kompletten Arbeitstag unmöglich machen. Damit aus einem unvermeidbaren Wetterstillstand keine vertragliche Falle wird, müssen Sie die Behinderung sauber anzeigen und lückenlos dokumentieren. Genau das entscheidet später darüber, ob Sie eine Bauzeitverlängerung und gegebenenfalls Mehrkosten durchsetzen können.

Die typischen Witterungsrisiken am Dach

Vier Wetterlagen führen im Dachdeckerhandwerk besonders häufig zu Arbeitsausfällen:

• Frost und Kälte – Verschweißungen, Verklebungen, Spachtel- und Abdichtungsarbeiten benötigen Mindesttemperaturen. Bei Frost drohen Haftungsverlust, Rissbildung und mangelhafte Verbindungen. Frost im Untergrund verhindert zudem das Verlegen vieler Dämm- und Abdichtungssysteme.
• Sturm und starker Wind – Ab Windstärke 6 bis 7 wird die Arbeit auf Dach und Gerüst gefährlich. Das Hantieren mit großflächigen Bahnen, Dämmplatten oder Blechen wird unkontrollierbar, lose Materialien werden zur Gefahr.
• Starkregen und Dauernässe – Auf nassen Flächen ist die Absturzgefahr deutlich erhöht, Klebeflächen müssen trocken und sauber sein, und ein geöffnetes Dach darf nicht der Witterung ausgesetzt werden, ohne den Bau zu gefährden.
• Hitze – Auch das andere Extrem behindert: Bei sehr hohen Temperaturen werden Bitumenbahnen instabil, Begehbarkeit und Arbeitsschutz leiden, und die UV-Belastung auf der Fläche kann Arbeitsschutzgrenzen überschreiten.

Wann liegt eine Behinderung im Rechtssinne vor?

Nicht jeder Regenschauer ist gleich eine anzeigepflichtige Behinderung. Maßgeblich ist § 6 Abs. 2 Nr. 1 c VOB/B: Eine Behinderung durch Witterungseinflüsse liegt vor, wenn diese während der Ausführungszeit nicht mit den zur Zeit des Vertragsabschlusses zu erwartenden Verhältnissen vergleichbar sind. Anders gesagt: Das übliche, jahreszeitlich zu erwartende Wetter müssen Sie einkalkulieren. Erst ungewöhnliche oder außergewöhnlich heftige Witterung begründet eine echte Behinderung.

Ein durchschnittlicher Wintereinbruch im Januar ist also für sich genommen kein Anspruch auf Bauzeitverlängerung – wer im Winter ein Dach deckt, muss mit Frosttagen rechnen. Ein außergewöhnlich langer Frosteinbruch, ein Orkan oder ein Jahrhundert-Starkregen hingegen geht über das vertraglich Erwartbare hinaus. Die entscheidende Frage lautet daher immer: War dieses Wetter zu diesem Zeitpunkt am konkreten Standort normal erwartbar – oder nicht?

Genau deshalb sind dokumentierte, standortbezogene Wetterdaten so wertvoll: Sie belegen objektiv, dass die tatsächlichen Verhältnisse vom langjährigen Mittel abwichen.

Witterungsgrenzwerte: Wann Dacharbeiten praktisch unmöglich sind

Die folgende Tabelle gibt Orientierungswerte, ab wann bestimmte Dacharbeiten witterungsbedingt nicht mehr fachgerecht oder nicht mehr sicher ausführbar sind. Maßgeblich bleiben stets die Herstellerangaben des verwendeten Systems und die Vorgaben der einschlägigen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sowie der Arbeitsschutz.

Witterung	Kritischer Bereich	Betroffene Arbeiten	Folge
Frost / Kälte	unter ca. +5 °C	Bitumenverklebung, Flüssigabdichtung, Spachtel- und Klebearbeiten	Keine fachgerechte Aushärtung, Haftungsverlust
Strenger Frost	unter 0 °C	Verlegung vieler Abdichtungs- und Dämmsysteme	Arbeit nicht möglich, Materialschaden
Wind	ab ca. Windstärke 6 (Bft)	Hantieren mit Bahnen, Blechen, Dämmplatten am Gerüst	Erhöhte Absturz- und Verletzungsgefahr
Sturm	ab Windstärke 7 bis 8 (Bft)	Sämtliche Arbeiten auf Dach und Gerüst	Arbeitseinstellung aus Sicherheitsgründen
Starkregen / Nässe	anhaltende Niederschläge	Klebearbeiten, offene Dachflächen, Begehung	Unsaubere Flächen, Absturzgefahr, Durchfeuchtung
Hitze	über ca. +30 °C Flächentemperatur	Begehung von Bitumenflächen, körperlich schwere Arbeit	Material instabil, Arbeitsschutzgrenzen

Diese Grenzwerte sind keine starren Rechtsnormen, sondern fachliche Anhaltspunkte. Entscheidend ist, dass Sie im Einzelfall nachvollziehbar dokumentieren, warum genau diese Witterung die konkrete Leistung verhindert hat.

Die Behinderungsanzeige nach § 6 VOB/B: unverzüglich anzeigen

Tritt eine witterungsbedingte Behinderung ein, müssen Sie diese nach § 6 Abs. 1 VOB/B dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzeigen. Unverzüglich bedeutet: ohne schuldhaftes Zögern, in der Praxis also am selben oder am folgenden Tag. Wer die Anzeige verschleppt, riskiert den Verlust seiner Ansprüche auf Bauzeitverlängerung.

Eine Ausnahme von der Anzeigepflicht besteht nur, wenn dem Auftraggeber die hindernden Umstände und ihre Auswirkungen offenkundig bekannt waren. Auf diese Ausnahme sollten Sie sich nie verlassen – die Beweislast liegt bei Ihnen. Erstatten Sie die Anzeige deshalb immer aktiv und schriftlich.

Rechtsfolge einer ordnungsgemäßen Anzeige: Die Ausführungsfristen verlängern sich nach § 6 Abs. 4 VOB/B um die Dauer der Behinderung zuzüglich eines angemessenen Zuschlags für die Wiederaufnahme der Arbeiten. Den Aufbau einer formgerechten Anzeige zeigt unsere Anleitung zur Behinderungsanzeige, eine fertige Struktur finden Sie in unserer Vorlage Behinderungsanzeige.

Was Sie konkret dokumentieren müssen

Eine Behinderungsanzeige ist nur so stark wie ihr Beleg. Folgende Angaben gehören für jeden betroffenen Tag erfasst:

1. Datum und Uhrzeit der Behinderung sowie deren Beginn und voraussichtliches Ende.
2. Konkrete Witterung – Temperatur, Niederschlag, Windstärke in Beaufort oder km/h, gegebenenfalls Bodenfrost oder Schneehöhe.
3. Ausgefallene Leistung – Welche LV-Position oder welcher Bauabschnitt konnte nicht ausgeführt werden? Wie viele Stunden bzw. welche Mengen sind betroffen?
4. Betroffene Mannschaft und Geräte – Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte und Maschinen, die untätig blieben oder abgezogen werden mussten.
5. Kausalität – Eine kurze Begründung, warum genau diese Witterung diese Leistung unmöglich gemacht hat (z. B. Verschweißung bei minus 4 °C technisch ausgeschlossen).
6. Fotos – Bilder der Wetterlage, der nassen oder vereisten Fläche, der Schneedecke oder der Sturmschäden am Gerüst.

Diese tagesgenaue Erfassung ist exakt das, was ein digitales Bautagebuch für Dachdecker automatisiert: Sie diktieren den Eintrag per App, WhatsApp oder Telegram, fügen Fotos hinzu, und die standortbezogenen Wetterdaten werden automatisch ergänzt. Mehr zum systematischen Vorgehen lesen Sie in unserem Überblick zur Baustellendokumentation.

Wetterdaten als Beweis: das oft unterschätzte Beweismittel

Im Streitfall steht regelmäßig Aussage gegen Aussage: Der Auftraggeber bezweifelt, dass das Wetter wirklich so schlecht war, und unterstellt, die Verzögerung gehe auf eigenes Verschulden zurück. Hier entscheidet der Beweis. Dokumentierte, standortbezogene Wetterdaten – idealerweise tagesaktuell und automatisiert erfasst – sind ein objektives Beweismittel, das vor Gericht und gegenüber Versicherungen Gewicht hat.

Warum die systematische Erfassung von Wetterdaten im Bautagebuch unverzichtbar ist, vertiefen wir in unserem Beitrag zur Bedeutung von Wetterdaten im Bautagebuch. Wer regelmäßig im Winter arbeitet, sollte zusätzlich die besonderen Anforderungen der Winterbau-Dokumentation beachten. Der zentrale Punkt: Wetterdaten, die erst nach Wochen rekonstruiert werden, überzeugen niemanden – nur die zeitnahe, lückenlose Erfassung ist beweissicher.

Bauzeitverlängerung und Mehrkosten richtig geltend machen

Eine ordnungsgemäß angezeigte witterungsbedingte Behinderung verlängert zunächst die Ausführungsfrist. Den Anspruch auf zusätzliche Vergütung sollten Sie hingegen differenziert betrachten:

• Bauzeitverlängerung – Ergibt sich unmittelbar aus § 6 Abs. 4 VOB/B: Behinderungsdauer plus angemessener Zuschlag für die Wiederaufnahme.
• Mehrkosten / Schadensersatz – Nach § 6 Abs. 6 VOB/B nur, wenn die Behinderung auf einem Umstand beruht, den die Gegenseite zu vertreten hat. Reine Witterung ist in der Regel von keiner Seite zu vertreten – Schadensersatz scheidet dann aus.
• Stillstandskosten – Vorhaltekosten für Gerüst, Geräte und Personal lassen sich nur eingeschränkt durchsetzen; entscheidend ist auch hier die saubere Dokumentation der tatsächlich angefallenen Aufwände.

Gerade weil bei reiner Witterung typischerweise keine Mehrvergütung, wohl aber eine Fristverlängerung in Betracht kommt, ist die präzise Dokumentation umso wichtiger: Sie schützt Sie vor Vertragsstrafen wegen vermeintlicher Terminüberschreitung.

Fazit

Witterung ist im Dachdeckerhandwerk ein Dauerthema – und ein häufiger Streitpunkt. Wer Frost-, Sturm- oder Starkregentage nicht dokumentiert und nicht unverzüglich nach § 6 VOB/B anzeigt, riskiert Vertragsstrafen und verliert den Anspruch auf Bauzeitverlängerung. Entscheidend sind drei Dinge: die unverzügliche schriftliche Anzeige, die tagesgenaue Erfassung von Witterung und ausgefallener Leistung und vor allem belastbare, standortbezogene Wetterdaten als Beweis. Eine lückenlose, automatisierte Dokumentation ist die beste Versicherung gegen Terminstreit.

Mit docubau führen Sie Ihr Bautagebuch automatisch und rechtssicher, inklusive standortbezogener Wetterdaten – 14 Tage kostenlos.

Jetzt kostenlos testen →